Ничтожность дополнительного соглашения о продлении срока строительства

Установление факта ничтожности дополнительного соглашения к договору подряда о продлении срока строительства объекта

Судебная практика исходит из возможности продления договорных сроков строительства объекта в отсутствие соответствующего решения исполнительного комитета.

Жуковская Ксения

Адвокат адвокатского бюро «Верховодко и партнеры Л.Л.С.», магистр права

397 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

(Дело № 43-8/2020/58А/747К)

Истцом подана кассационная жалоба на решение суда об отказе в установлении факта ничтожности дополнительного соглашения к договору строительного подряда, которым подрядчику продлены сроки выполнения строительно-монтажных работ. 

В качестве правового основания факта ничтожности дополнительного соглашения истец указал на нарушение п. 17 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее — Правила), в соответствии с которым сроки начала и завершения строительства объекта не должны превышать продолжительности строительства, определенной проектной документацией. Поскольку дополнительное соглашение заключено с нарушением порядка продления срока строительства, установленного законодательством, такое дополнительное соглашение является ничтожным в силу ст. 169 ГК.

397 Shape 1 copy 6Created with Avocode.