Распределение ответственности за дефекты между подрядчиком и проектировщиком: кто и за что отвечает?

Распределение ответственности за дефекты между подрядчиком и проектировщиком: кто и за что отвечает?

В соответствии со ст. 672 ГК подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, их недоброкачественность и непригодность препятствуют исполнению договора подрядчиком.

При этом вопрос о том, кто будет нести ответственность за дефекты, возникшие из-за некачественного проектного решения, в случае если подрядчик не воспользовался своим правом и не приостановил выполнение работ по такому проекту, может быть решен судебными инстанциями по-разному.


Акулич Анастасия

Адвокат практики строительства и недвижимости адвокатского бюро REVERA

Веселовская Кристина

Ведущий юрист практики строительства и недвижимости юридической компании REVERA

1287 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Обстоятельства дела

Между заказчиком (далее — истец) и подрядчиком (далее — ответчик) был заключен договор подряда, предметом которого являлось выполнение строительно-­монтажных работ на объекте. В состав выполняемых работ в том числе входили работы по устройству кровли.

Работы в установленный договором срок были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком, а в последующем объект был введен в эксплуатацию.

В период эксплуатации объекта заказчиком были выявлены дефекты в выполненных подрядчиком кровельных работах:

– вздутие на вертикальных примыканиях кровли к стенам и парапетам;

1287 Shape 1 copy 6Created with Avocode.