Законные и договорные неустойки по договору строительного субподряда: практика взыскания

Законные и договорные неустойки по договору строительного субподряда: практика взыскания

Порой неустойка по договорам строительного подряда служит не столько мерой по обеспечению исполнения обязательства, сколько способом получения дополнительного дохода или инструментом мести. Рассмотрим спор по договору строительного подряда о взыскании сторонами законной и договорной неустойки. 

Дмитроченко Светлана

Адвокат

62 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

(Дело № 155-7/17/А/Н/А/А)

Обстоятельства дела

Между ЗАО «Г» (генподрядчик, истец, ответчик по встречному иску) и ООО «Ф» (субподрядчик, ответчик, истец по встречному иску) был заключен договор строительного субподряда на выполнение определенных видов работ на объекте (далее — договор).

Срок выполнения работ — с 01.07.2019 по 31.07.2019 (п. 1 договора).

В соответствии с условиями договора оплата осуществляется без авансов и с рассрочкой платежей за выполненные работы в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ. 

Субподрядчик в сентябре — октябре 2019 г. выполнил работы и составил акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на сумму 5000 руб.

62 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Заявление о составлении мотивировочной части решения (образец)

В тех случаях, когда составление мотивировочной части решения экономического суда является не обязательным, лицо, участвующее в деле, вправе подать суду письменное заявле...
Буевич Игорь,
3738