Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь от 30.01.2019 по делу № 165-11/2018/385А/54К

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                           30.01.2019                                         

Дело № 165-11/2018/385А/54К

г. Минск

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «С» на решение экономического суда Минской области от 30.10.2018 и постановление апелляционной инстанции этого суда от 27.11.2018 по делу № 165-11/2018 по иску коммунального дочернего унитарного предприятия «У» к открытому акционерному обществу «С» о взыскании 137 785,37 рублей пени,

с участием представителей открытого акционерного общества «С» - ведущего юрисконсульта Ц. (доверенность № 16/11-18 от 30.05.2018), коммунального дочернего унитарного предприятия «У» - начальника юридического отдела П. (доверенность № 3 от 08.01.2019),

УСТАНОВИЛА:

Решением экономического суда Минской области от 30.10.2018 с открытого акционерного общества «С» в пользу коммунального дочернего унитарного предприятия «У» взыскано 137 785,37 рублей пени, а также 4 623,56 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Постановлением апелляционной инстанции экономического суда Минской области от 27.11.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

В кассационной жалобе открытое акционерное общество «С» (далее – ОАО «С») просит указанные судебные постановления отменить, и принять новое судебное постановление об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы считает, что судебными инстанциями неполно выяснены обстоятельства по делу в части согласования сроков выполнения работ по графику производства работ, поскольку в связи с выделением в составе объекта очередей строительства сторонами были согласованы графики выполнения строительно-монтажных работ по очередям, которые отличаются от графика выполнения работ по объекту, а стоимость работ по каждой очереди судом во внимание не принята.  

В кассационной жалобе приводятся доводы о том, что суд апелляционной инстанции не исследовал график платежей, устанавливающий ежемесячные сроки оплаты стоимости выполненных работ.

Согласно отзыву на кассационную жалобу коммунальное дочернее унитарное предприятие «У» (далее – УП «У») считает решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции законными и обоснованными, а доводы кассационной жалобы несостоятельными.

В судебном заседании представитель ОАО «С» поддержала кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель УП «У» поддержала доводы отзыва на кассационную жалобу.

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, проанализировав доводы кассационной жалобы, и отзыва на кассационную жалобу, проверив законность и обоснованность судебных постановлений, считает, что обжалуемые постановления следует оставить без изменения, а кассационную жалобу ОАО «С» - без удовлетворения  по следующим основаниям.

Согласно статье 297 ХПК основаниями для изменения или отмены судебных постановлений суда, рассматривающего экономические дела, первой и (или) апелляционной инстанций являются необоснованность судебных постановлений, нарушение либо неправильное применение норм материального и (или) процессуального права.

Как следует из материалов дела, между УП «У» (заказчик, истец) и ОАО «С» (генподрядчик, ответчик) был заключен договор строительного подряда  № 1 от 22.02.2016 на выполнение работ по строительству «под ключ» объекта «Многоквартирные жилые дома № 1, № 2, № 3 в аг.Н.» с распределительными сетями, благоустройством и озеленением территории, включая проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству объекта, закупке и поставке материалов и оборудования (далее – договор подряда).

Разделом 2 договора подряда были согласованы сроки выполнения проектно-изыскательских работ с прохождением проектом госэкспертизы. Дополнительным соглашением № 4 от 20.04.2018 сроки строительства жилых домов были определены с 11.04.2017 по 30.07.2018, с исчислением начала срока с даты выдачи разрешения органами государственного строительного надзора, и определением срока окончания работ по строительству как даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

Дополнительным соглашением № 4 от 20.04.2018 график производства работ и график платежей изложены в новой редакции. В графике производства работ отражена стоимость работ в текущих ценах с   разбивкой по видам работ – проектные работы, авторский надзор, строительно-монтажные работы по ж.д. № 1,2,3, распределительным сетям, магистральным сетям, ПНР. Кроме того, как приложения к дополнительному соглашению № 4 от 20.04.2018 сторонами подписаны и графики производства работ по очередям строительства с ежемесячной разбивкой во видам работ.

Пунктом 2.6. договора подряда установлены обстоятельства, при которых подлежат изменению сроки и график производства работ, к которым отнесены, в том числе несвоевременная передача подрядчику строительной площадки (фронта работ), необходимость корректировки проектно-сметной документации, недостаточное финансирование, приостановление строительства и иные.

Пунктом 3.2. договора подряда первоначально стоимость строительства объекта «под ключ» была определена в размере 93 409 906 158 рублей, до деноминации, с разбивкой по очередям строительства. Дополнительным соглашением № 4 от 20.04.2018 стоимость строительства объекта «под ключ» согласована в размере 11 378 133,48 рублей, с учетом деноминации, с разделением стоимости работ по видам работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ответственность генподрядчика за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения проектных работ, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, определена в пункте 10.2. договора подряда в виде пени в размере 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости.

Со ссылкой на нарушение генподрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, закрепленных в графике производства работ, заказчик обратился в суд с требованием о взыскании пени за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ за период просрочки по жилым домам № 1, 2, 3 за период с 01.05.2017 по 31.12.2017, по распределительным инженерным сетям за период 01.04.2018 по 30.04.2018 и по магистральным инженерным сетям с 01.12.2018 по 31.05.2018, с учетом 20-ти процентного ограничения пени от стоимости невыполненных работ.

Признавая заявленные исковые требования законными и обоснованными, суд первой инстанции с учетом представленных актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ за весь период строительства, положений статей 310, 311 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), условий договора подряда в редакции дополнительных соглашений и приложений к ним, признал правильным представленный истцом расчет пени.

Выводы судебных инстанций также соответствуют положениям части второй пункта 1 статьи 662 ГК, согласно которой если иное не установлено законодательством или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

При этом стоимостная база для начисления пени и заявленные истцом периоды просрочки определены с учетом условий договора подряда в редакции последнего дополнительного соглашения № 4 от 20.04.2018, заключенного с учетом темпов финансирования строительства объекта и состоявшихся просрочек выполнения работ.

Доказательств, подтверждающих выполнение работ в рассматриваемый период большей стоимостью, чем указано истцом, и отражено в подписанных двумя сторонами актах сдачи-приемки работ, ответчиком не представлено.

При этом, несмотря на тот факт, что после окончательной редакции графика производства работ стороны 30.04.2018 в очередной раз приостановили строительство объекта на 29 дней со ссылкой на недостаточность финансирования, заявленный период просрочки по магистральным инженерным сетям по 31.05.2018 на общий размер пени не влияет, поскольку цена иска включает пеню по периоду просрочки по жилым домам № 1, 2, 3 по 31.12.2017, по распределительным инженерным сетям - по 30.04.2018, а по магистральным инженерным сетям ограничена 20% от стоимости невыполненных работ.

Доводы кассационной жалобы о не исследованности судом вопроса о наличии со стороны заказчика просрочки ежемесячной оплаты выполненных работ согласно графику платежей в редакции дополнительного соглашения № 4 от 20.04.2018 не могут быть признаны обоснованными, поскольку новая редакция графика производства работ также была утверждена указанным дополнительным соглашением № 4 от 20.04.2018. При подписании 20.04.2018 дополнительного соглашения подрядчику уже было известно о стоимости выполненных работ и произведенных оплатах по состоянию на указанную дату, и подрядчик выразил согласие с новой редакцией графика производства работ.

Утверждения в кассационной жалобе о необоснованном начислении пени по причине различий в графиках производства работ в целом по объекту и по очередям строительства признаются несостоятельными, поскольку, как правильно указали судебные инстанции, предметом рассматриваемого договора строительного подряда являлось выполнение работ «под ключ» объекта «Многоквартирные жилые дома № 1, № 2. № 3 в аг.Н.» с распределительными сетями, благоустройством и озеленением территории.

Новая редакция графика производства работ с указанием стоимости подлежащих ежемесячному выполнению работ соответствует последней согласованной сторонами дополнительным соглашением № 2 от 18.10.2017 цене объекта, составившей 11 378 133,48 рублей, с учетом деноминации, с разделением по стоимости видов работ (строительно-монтажные по жилым домам, по возведению распределительных инженерных сетей, по возведению магистральных инженерных сетей, проектных и изыскательских работ, авторского надзора, пусконаладочных работ), что полностью соответствует разделению на виды работ согласно графику производства работ, на основании которого рассчитана пеня.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела судебными инстанциями дана надлежащая правовая оценка установленным по делу  обстоятельствам, правильно применены нормы материального права, выяснены все обстоятельства, имеющие значение  для принятия судебных постановлений по делу, в связи с чем принятые по делу судебные постановления подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба ответчика – без удовлетворения.

В связи с отказом в удовлетворении кассационной жалобы понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины при её подаче на основании статьи 133 ХПК относятся на ОАО «С».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 283, 294, 296, 298 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь     

ПОСТАНОВИЛА:

Решение экономического суда Минской области от 30.10.2018 и постановление апелляционной инстанции этого суда от 27.11.2018 по делу № 165-11/2018 оставить без изменения, а кассационную жалобу открытого акционерного общества «С» - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, может быть обжаловано (опротестовано) в порядке надзора в соответствии со статьями 300-304 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.